夏骏艺律师
夏骏艺律师法律网
23.nj64.com
南京夏骏艺律师电话15052927793

工程索赔内容有哪些

工程索赔内容有哪些?如何索赔?一、索赔处理的原则:
  1、必须以合同为依据。
  2、及时、合理地处理索赔,以完整、真实的a索赔证据为基础。
  3、加强主动控制,减少索赔。
  二、前提条件
  1.与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。
  2.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
  3.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
  三、索赔条件
  索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件。通常承包商可以索赔的事件有:
  1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。
  2、因工程变更(含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。
  3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。
  4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。
  5、非承包人的原因导致工程的暂时停工。
  6、物价上涨,法规变化及其他。
  四、索赔程序
  1、索赔事件发生后14天内,向监理工程师发出索赔意向通知。
  2、发出索赔意向通知后的14天内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
  3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于14天内给予答复。
  4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,14天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。
  5、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后14天内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
  《中华人民共和国建筑法》第五十三条 国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的,由认证机构颁发质量体系认证证书。
  关于工程索赔内容,我们就总结到这里了,为工程合同的当事人提供了有力的法律支持,当事人可以根据法律规定的原则、条件和程序等,在遭遇工程索赔时运用法律手段维护自身的应有权益。遇到相关问题,欢迎联系夏骏艺律师,手机:15052927793

@夏骏艺律师简介:女,法学学士,部门主任,中华全国律师协会会员。2015年通过法律职业资格考试,2019年取得律师执业证,专职律师。从事法律服务多年,有深厚的理论功底...More>>

·算借款的利息要注意什么问题
      算借款的利息要注意什么问题我们知道,个人借款活动中的借款行为是自由的,但任何自由都是有一定限度的,因此它同时也会受到法律的约束。这就使得我们......


·偷税漏税骗税的区别有哪些?
      偷税漏税骗税的区别有哪些?一、偷税漏税骗税的区别有哪些?1、概念不同:偷税:故意的少缴或不缴税款的违法行为。是指纳税人以不缴或者少缴税款......


·夫妻结婚多久离婚不用退彩礼
      夫妻结婚多久离婚不用退彩礼我们发现有一些夫妻在结婚之后不久就离婚的,这样的情况下男方往往都是会要求女方退还彩礼的。因此,现实中就有人在问了,......


·被害人可以进行刑事案件抗诉申诉吗?
      被害人可以进行刑事案件抗诉申诉吗?可以的,被害人可以对刑事判决部分提起申诉或抗诉。被害人如果不服,可以自收到决定书后七日以内向上一级人民检察院......


·缓刑一年会改判拘役么?
      缓刑一年会改判拘役么?已经是缓刑,这种情况一般改不了。只要是构成犯罪则需要承担刑事责任,自首自己主动交代犯罪事实只能作为量刑情节,法院判决没有......


·一、如果喝三瓶啤酒算酒驾还是醉驾? 要看检测结果,血液中的
      一、如果喝三瓶啤酒算酒驾还是醉驾?要看检测结果,血液中的酒精含量。二、酒后驾驶标准是什么?《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》中......


·认定构成拐骗儿童罪判多久
      认定构成拐骗儿童罪判多久《刑法》第二百六十二条拐骗儿童罪拐骗不满十四周岁的未成年人,脱离家庭或者监护人的,处五年以下有期徒刑或者拘役。二、拐......


·一、肇事司机不给垫付医药费犯法吗
      一、肇事司机不给垫付医药费犯法吗?1、法律没有规定,肇事人必须垫付医药费。2、可以自己先垫付。3、可以通过交警,让保险公司垫付。4、可以通过交警,......


·一、小学生交通事故死亡怎么判刑?
      一、小学生交通事故死亡怎么判刑?交通事故到时小学生死亡的判刑标准是三年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第一百三十三条【交通肇事......


·一般妨害植物防疫罪是怎么处罚的
      一般妨害植物防疫罪是怎么处罚的?《中华人民共和国刑法》第三百三十七条【妨害动植物防疫、检疫罪】违反有关动植物防疫、检疫的国家规定,引起重大动......


·车祸纠纷去哪个法院起诉,怎么审理
      车祸纠纷去哪个法院起诉,怎么审理生活中,是很容易因为车祸而产生纠纷的,此时虽然解决办法很多,但人们最常选择的还是向法院提起诉讼。那么就要先知......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 夏骏艺律师 All rights reserved.
律师热线:15052927793
15052927793
点击这里给夏骏艺律师发消息


在线法律咨询