工程承包变更费用仲裁的时效

  工程承包变更费用仲裁的时效
  
  　　一、工程承包变更费用仲裁的时效是多久?
  
  　　仲裁时效分为普通仲裁时效和特殊仲裁时效。按照法律规定，普通仲裁时效期间应为两年，从知道或应当知道权利被侵害时起算;但是，从权利被害之日起超过20年的，则不予保护。特殊仲裁时效是指普通仲裁时效以外的特定仲裁时效， 工程承包变更费用纠纷属于普通民事纠纷，应该按照仲裁两年的规定执行。
  
  　　二、因发包人原因导致工程变更的费用包括哪些?
  
  　　根据合同法规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
  
  　　通常具体而言，承包人都可以就工程变更，要求赔偿以下费用：
  
  　　1.人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。
  
  　　2.材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。
  
  　　3.机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。
  
  　　4.工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。
  
  　　5.物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。
  
  　　但需要注意的是，承包人能要求的赔偿费用，是需要根据其实际损失来确定的，不限于上述陈述的集中。
  
  　　三、工程承包仲裁的地点如何选择?
  
  　　民事诉讼法第三十三条规定：“因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。”新民诉法解释第二十八条第三款在此基础上予以明确规定：“不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。”
  
  　　该规定明确了建设工程施工合同纠纷适用专属管辖，明确以不动产所在地即建设工程所在地法院为管辖法院。在以后的律师代理业务中，我们应当重视这一变化。另外，因为“建设工程施工合同纠纷”划分到不动产专属管辖的范畴，作为房产建筑企业，平时在签订合同约定管辖时也应重视这一变化。根据民事诉讼法规定，因不动产纠纷提起的诉讼适用专属管辖，当事人在约定管辖法院、提起管辖权异议的时候都不能违反级别管辖和专属管辖的有关规定。因此，建设工程施工合同纠纷当事人，只能约定由不动产所在地即建设工程所在地法院管辖案件，不能约定其他法院管辖。
  
  　　综上所述，因为工程承包合同内容变更引发费用纠纷的时候，仲裁往往是解决问题比较有效的方式。按照相关法律规定，工程承包变更费用仲裁的时效是两年，当事人应该向工程承包合同签署的的仲裁机构提出仲裁申请。通常情况下，引发费用变更的因素在发包人这边。
  
  

#夏骏艺律师简介：女，法学学士，部门主任，中华全国律师协会会员。2015年通过法律职业资格考试，2019年取得律师执业证，专职...More>>